2019-2020年监理工程师考试模拟试题带答案

　　监理考试前需要做好充分的准备，监理工程师是代表业主监控工程质量，是业主和承包商之间的桥梁。所以各位考生在考试前不仅要多看考试模拟题，最关键是考试要答出标准完美的答案，下面jianlihr小编整理的关于2019-2020年监理工程师考试模拟试题带答案，助力你的监理工程师考试!

　　2019-2020监理工程师考试考前必做试题及答案

　　案例一：

　　某施工单位(乙方)与某建设单位(甲方)签订了某项工业建筑的地基强夯处理工程，包括开挖土方、填力、点夯、满夯等。由于工程量无法准确确定，按照施工合同规定，按施工图预算方式计价，乙方必须严格按照施工图及施工合同规定的内容及技术要求施工，工程量由监理工程师负责计量。根据该工程的合同特点，监理工程师提出的工程量计量与工程款支付程序的要点如下：

　　(1)乙方对已完工的分项工程在7天内向监理工程师申请质量认证，取得质量认证后，向监理工程师计量申请报告;

　　(2)监理工程师在接到报告后7天内核实已完工程量，并在计量前24小时通知乙方，乙方为计量提供便利条件并派人参加;乙方不参加计量，监理工程师按照规定的计量方法自行计量，计量结果有效;计量结束后，监理工程师签发计量证书;

　　(3)乙方凭质量认证和计量证书向监理工程师提出付款申请;

　　(4)监理工程师审核申报材料，确定支付款额，向甲方提供付款证明文件;

　　(5)甲方根据乙方取得的计量证书与付款证明对工程的价款进行支付或结算;工程开工前，乙方向业主提交了施工组织设计并得到批准。

　　问题

　　1.在开挖土方过程中，有两项重大原因使工期发生较大的拖延：一是施工过程中遇到数天季节性大雨，由于雨后土壤含水量过大不能立即进行强夯施工，从而耽误了部分工期;二是土方开挖时遇到了一些工程地质勘探没有探明的孤石，排除孤石拖延了一定的时间。随后，乙方按着正常索赔程序提出了延长工期并补偿停工期间窝工损失的要求。试问，监理工程师是否应该受理这两起索赔事件?为什么?

　　答案：对两项索赔的处理：孤石是一个有经验的承包商无法合理预见的，属于建设单位的风险责任，索赔成立;阴雨天气属正常季节性的，这是有经验的承包商预先应该估计的因素，在合同工期内已作考虑，因而索赔理由不成立，索赔应予驳回(6分)。

　　2.在工程施工过程中，乙方根据监理工程师指示，就部分工程进行了变更施工。试问，变更部分合同价款应根据什么原则进行确定?

　　答案：变更价款的确定原则(8分)。

　　(1)合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格计算、变更合同价款(2分)。

　　(2)合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更合同价款(2分)。

　　(3)合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由承包商提出适当的变更价格，监理工程师批准执行，这一批准的变更价格，应与承包商达成一致，否则由工程造价管理部门裁定(4分)。

　　3.在工程施工过程中，当进行到施工图所规定的处理范围边缘时，乙方在取得在场的监理工程师认可的情况下，为了使夯击质量得到保证，将夯击范围适当大。施工完成后，乙方就扩大范围内的施工工程量向监理工程师提出计量付款的要求，但遭到拒绝。试问，监理工程师拒绝承包商的要求合理否?为什么?

　　答案：监理工程师的拒绝是正确的。监理工程师认可的是承包商的保证施工质量的技术措施，一般在业主没有批准追加相应费用的情况下，技术措施费用应由乙方自己承担(6分)。

　　案例二：

　　某工程项目施工采用了包工包全部材料的固定价格合同。工程招标文件参考资料中提供的用砂地点距工地5km.但是开工后，检查该砂质量不符合要求，承包商只得从另一距工地15km的供砂地点采购。而在一个关键工作面上又发生了几种原因造成的临时停工：5月20日-5月25日，承包商的施工设备出现了从未出现过的故障，造成暂停施工6 天;应于6月1日交给承包商的后续图纸直到6月5日才交给承包商，造成暂停施工4天，8月1日-8月5日，施工现场下了该季节罕见的50年一遇的特大暴雨，造成停工5天。

　　问题

　　1.由于供砂距离的增大，必然引起费用的增加，承包商经过仔细认真计算后，在业主指令下达的第3天，向监理工程师提出了将原用砂的单价每吨提高5元人民币的索赔要求，该索赔成立吗?为什么?

　　答案：因砂场地点的变化提出的索赔不能被批准(1分)，原因有以下几点。

　　(1)承包商应对自己就招标文件的解释负责并考虑相关风险(2分)。

　　(2)承包商应对自己报价的正确性与完备性负责(2分)。

　　(3)材料供应的情况变化是一个有经验的承包商能够合理预见到的(2分)。

　　2.由于几种情况的暂时停工，承包商按合同约定提交延长工期15天，成本损失费人民币2万元/天(此费率已经监理工程师核准)和利润损失费人民币2千元/天的索赔要求，共计索赔款37.5万元。该索赔应如何处理?

　　答案：可批准延期9天，批准索赔额为8万元人民币。具体计算如下(1分)。

　　(1)设备故障属于承包商应承担的风险责任，工期和费用索赔不予批准(2分)。)

　　(2)图纸延误为业主应承担的风险责任，工期和费用均可索赔，工期顺延4天，费用补偿：4天×2万元/天=8万元(2分)。

　　(3)特大暴雨属于不可抗力，工期顺延5天，承包商自己的损失自担，不予补偿(2分)。

　　3.若承包商对因业主原因造成窝工损失进行索赔时，要求设备窝工损失按台班计算，人工的窝工损失按工日计价是否合理?如不合理应怎样计算?

　　答案：窝工损失计算不合理。因窝工闲置的设备按折旧费或停滞台班费或租赁费计价，不包括运转费部分;人工费损失应考虑这部分工作的工人调做其他工作时工效降低的损失费用;一般用工日单价乘以一个测算的降效系数计算这一部分损失，而且只按成本费用计算，不包括利润(6分)。

　　2019-2020年监理工程师《案例分析》基础习题

　　某实施监理的工程，监理合同履行过程中发生以下事件。

　　事件 1：监理规划中明确的部分工作如下：

　　(1)论证工程项目总投资目标;

　　(2)制订施工阶段资金使用计划;

　　(3)编制由建设单位供应的材料和设备的进场计划;

　　(4)审查确认施工分包单位;

　　(5)检查施工单位试验室试验设备的计量检定证明;

　　(6)协助建设单位确定招标控制价;

　　(7)计量已完工程;

　　(8)验收隐蔽工程;

　　(9)审核工程索赔费用;

　　(10)审核施工单位提交的工程结算书;

　　(11)参与工程竣工验收;

　　(12)办理工程竣工备案。

　　事件 2：建设单位提出要求：总监理工程师应主持召开第一次工地会议、每周一次的工地例会以及

　　所有专业性监理会议，负责编制各专业监理实施细则，负责工程计量，主持整理监理资料。

　　事件 3：项目监理机构履行安全生产管理的监理职责，审查了施工单位报送的安全生产相关资料。

　　事件 4：专业监理工程师发现，施工单位使用的起重机械没有现场安装后的验收合格证明，随即向

　　施工单位发出监理工程师通知单。

　　【问题】

　　1、针对事件 1 中所列的工作，分别指出哪些属于施工阶段投资控制工作，哪些属于施工 阶段质量控制工作;对不属于施工阶段投资、质量控制工作的，分别说明理由。

　　2、指出事件 2 中建设单位所提要求的不妥之处，写出正确做法。

　　3、事件 3 中，根据《建设工程安全生产管理条例》，项目监理机构应审查施工单位报送资 料中的哪些内容?

　　4、事件 4 中，监理工程师通知单应对施工单位提出哪些要求?

　　5、监理机构对施工组织设计审查应包括那些基本内容。

　　【答案】

　　1、(1)属于施工阶段投资控制工作的有：(2)、(7)、(9)、(10);(1 分)

　　(2)属于施工阶段质量控制工作的有：(4)、(5)、(8) 、 (11)。(1 分)

　　(3)不属于施工阶段投资控制工作、质量控制工作的有(1)、(3)、(6)、(12)

　　第(1)项工作属于设计阶段投资控制工作。(0.5 分)

　　第(3)项工作属于施工阶段进度控制工作。(0.5 分)

　　第(6)项工作属于施工招标阶段的工作。(0.5 分)

　　第 (12)项工作属于工程竣工阶段的工作。(0.5 分)

　　2、事件 2 中的不妥之处及正确做法。

　　(1)不妥之处：总监理工程师应主持召开第一次工地会议。(1 分)

　　正确做法：第一次工地会议应由建设单位主持召开。(1 分)

　　(2)不妥之处：总监理工程师主持召开所有专业性监理会议不妥。(1 分)

　　正确做法：根据需要，分别由总监理工程师、专业监理工程师主持召开专业性监理会议(1 分)

　　(3)不妥之处：总监理工程师负责编制各专业监理实施细则。(1 分)

　　正确做法：由专业监理工程师编写相应专业监理实施细则 。(1 分)

　　(4)不妥之处：总监理工程师负责工程计量。(1 分)

　　正确做法：由专业监理工程师负责本专业的工程计量工作。(1 分)

　　3、根据《建设工程安全生产管理条例》，项目监理机构应审查施工单位报送资料中如下内容：

　　(1)审查施工单位编制的施工组织设计中的安全技术措施(1 分)和危险性较大的分部分项工程安全专项施工方案是否符合工程建设强制性标准要求;(1 分)

　　(2)审查施工单位资质和安全生产许可证是否合法有效;(1 分)

　　(3)审查项目经理和专职安全生产管理人员是否具备合法资格，是否与投标文件相一致(1 分)

　　(4)审核特种作业人员的特种作业操作资格证书是否合法有效;(1 分)

　　(5)审核施工单位应急救援预案和安全防护措施费用使用计划。(1 分)

　　4、监理工程师通知单应对施工单位提出下列要求：

　　(1)指令施工单位停止使用该起重机械;(1 分)

　　(2)由施工单位组织相关单位共同验收 ;(1 分)

　　5、施工组织设计审查应包括下列基本内容：

　　1 编审程序应符合相关规定。

　　2 施工进度、施工方案及工程质量保证措施应符合施工合同要求。

　　3 资金、劳动力、材料、设备等资源供应计划应满足工程施工需要。

　　4 安全技术措施应符合工程建设强制性标准。

　　5 施工总平面布置应科学合理。

  标题:2019-2020年监理工程师考试模拟试题带答案  地址:http://www.hr63.com/news/zhishi/184924.html